Договор на продукты питания образец

Содержание
  1. Как составить типовой договор поставки продуктов питания
  2. Договор поставки продуктов питания
  3. Предмет договора
  4. Качество товара тара упаковка
  5. Порядок отгрузки и принятия товара
  6. Расчеты за поставляемый товар
  7. Ответственность сторон
  8. Разрешение споров
  9. Срок действия договора
  10. Заключительные положения
  11. Реквизиты сторон
  12. Выводы
  13. Образец договора поставки товара в 2020 году
  14. Форма договора
  15. Суть договора на поставку товаров
  16. Как составить договор поставки в 2020 году
  17. договора
  18. Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?
  19. Скачать бланк и образец
  20. Договор поставки продовольственных товаров – Договор поставки товаров, продукции
  21. 1. Предмет договора
  22. 2. Качество товара
  23. 3. Периоды и порядок поставки товаров
  24. 4. Приемка продовольственных товаров Покупателем
  25. 5. Права и обязанности Сторон
  26. 6. Переход рисков, связанных с товаром
  27. 7. Цена и порядок расчетов
  28. 8. Ответственность Сторон
  29. 9. Заключительные положения
  30. 10. Реквизиты и подписи Сторон
  31. Договор поставки продуктов питания
  32. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  33. 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА (УПАКОВКА)
  34. 3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА
  35. 4. РАСЧЕТЫ ЗА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР
  36. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  37. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  38. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  39. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  40. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Как составить типовой договор поставки продуктов питания

Договор на продукты питания образец

Сотрудничество между двумя или более лицами всегда должно быть подтверждено договором. Это вам скажет любой юрист или опытный в этом вопросе человек. Благодаря данной статье вы ознакомитесь с основными положениями договора поставки продуктов питания.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Трудовой договор.

Зная все подводные камни и обладая знаниями в этом вопросе, вы без труда сможете самостоятельно разобраться в возникших вопросах. Рекомендуем внимательно ознакомиться со всеми вложениями. Вы также можете скачать уже готовый образец договора поставки продуктов питания или оказания услуг питания.

Договор поставки продуктов питания

Представленный договор необходим для регулирования отношений между покупателем и поставщиком необходимых товаров. Данный тип контракта особенно распространен в розничной или оптовой торговле продуктами питания. В нем в обязательном порядке должны присутствовать следующие пункты:

  • Предмет договора;
  • Ассортимент товара;
  • Сроки и порядок поставки;
  • Порядок расчетов и цены на товары;
  • Ответственность сторон и порядок решения спорных вопросов;
  • Заключительные условия;
  • Реквизиты.

Предмет договора

В данном случае предмет договора будет содержать в себе описание товаров. В некоторых случаях условия выполнения тех или иных действий.

Например, при осуществлении питания сотрудников или организация общественного питания.

В пунктах о качестве и характеристиках груза описывается условия хранения и транспортировки,  а также индивидуальный порядок решения спорных вопросов, если товар не соответствует заявленным характеристикам.

Сроки и порядок поставки содержат в себе подробную информацию о процессе приемки-выдачи груза от поставщика к покупателю. В следующем пункте находится информация о том, как производится расчет итоговой суммы.

Качество товара тара упаковка

Поставщик обязан гарантировать целостность и качество поставки продукции. Все должно соответствовать с требованием ГОСТ и Техническими условиями. Вся спецификация товара должна соответствовать таковым в договоре, а именно в пункте “Предмет договора”.

Если поставка происходит без сопутствующей документации и сертификаций, то она считается ненадлежащей. В таком случае, если поставщик не сможет предоставить необходимые бумаги, то заказчик имеет право отказаться от данной продукции. Товар поставляется в транспортировочной упаковке, которая не подлежит повторному использованию или возврату.

Данная тара должна в полной мере обеспечивать сохранность груза и возможность проведения погрузо-разгрузочных работ.

Если в случае повреждения товара будет выяснено, что это произошло по причине применения ненадлежащей упаковки, то все расходы за причиненный ущерб возмещает поставщик.

При приемке продукции она рассчитывается и проверяется на предмет повреждений на территории склада заказчика в момент передачи. Количество тар сверяется с товарной накладной.

Проверка качества осуществляется на территории покупателя в момент вскрытия, эта процедура должна быть произведена не позднее установленного в договоре срока на проверку продукции.

Если случилось так, что был обнаружен брак или не соответствие запрошенному ассортименту, поставщика приглашают для участия в составлении акта.

Любой брак подлежит замене, так же как и неполная комплектация — доукомплектации в течении установленного настоящим договором срока. Все связанные с этим расходы несет поставщик. Также он отвечает за гарантийное обслуживание в течении, установленного в тех. паспорте на продукцию срока.

Порядок отгрузки и принятия товара

При отгрузки и принятии товара необходимо сверять все данные с приложенной товарной накладной, которая в свою очередь должна быть оформлена в соответствии с составленным договором.

В накладной указывается количество тар и состояние товара вместе со спецификацией. Любые отклонения с данным документом должны быть зафиксированы и переданы другой стороне для решения возникшего спора.

Расчеты за поставляемый товар

Цена за одну единицу товара определяется в местной валюте, а также должна включать в себя НДС в размере 18%. Она не может быть изменена в рамках действующего договора. Итоговая стоимость договора включает в себя НДС — 18%, цену за продукцию и транспортировочную упаковку, а также затраты на перевозку. Покупатель оплачивает поставку в несколько шагов.

Первый — это авансовый платеж, размер и срок внесения которого прописывается при заключении договора. Второй — окончательный в остаточном объеме от общей стоимости предоставленных услуг и товара. Поставка считается завершенной после передачи товара покупателю.

После завершения процедуры передачи груза заказчику и подписания товарной накладной, он вступает в право собственности на этот груз. С этого момента все риски, связанные с сохранностью груза, переходят к покупателю.

Ответственность сторон

При нарушении поставщиком установленного договором срока поставки, он обязан выплатить заказчику неустойку в установленном в договоре процентном соотношении от стоимости недопоставленного объема продукции за один день задержки. Тоже касается и покупателя.

Если им был нарушен срок внесения оплаты за переданную продукцию, то он обязан уплатить поставщику неустойку в установленном процентном соотношении за каждый день задержки.

В случае отказа от замены брака или доукомплектации тары в установленный договором срок, заказчик имеет право потребовать от исполнителя уплаты штрафа, размер которого устанавливается в контракте, а также возврата суммы, полученной в качестве предоплаты за заказ на те позиции, которые пришли с браком.

Разрешение споров

Любые спорные моменты, возникшие в ходе сотрудничества должны быть обязательно оформлены в претензионной форме и переданы непосредственно нужной стороне. Если в результате не удалось решить вопрос в обоюдной форме, то для дальнейшего рассмотрения возникшего спора он направляется в Арбитражный суд, который вынесет окончательное решение по сложившейся ситуации.

Срок действия договора

Договор вступает в действие только с момента подписания обеими сторонами и продолжает действовать до указанной в контракте даты либо события. Также договор автоматически продлевается на тот же срок, что указан в действующем документе, если за 30 дней до истечения срока действия контракта ни одна из сторон не заявила о расторжении.

Любое оформленное и подписанное дополнение к договору является неотъемлемой его частью и имеет одинаковую с ним силу. Каждый лист оформляется в двух экземплярах для каждой из сторон.

Заключительные положения

Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Для каждой стороны по копии.

Любые изменения или договоренности, которые в той или иной степени меняют прежние условия договора, должны быть внесены и подтверждены в форме дополнительных соглашений, приложенных к основному договору.

Они должны быть правильно оформлены и подписаны обеими сторонами договора или доверенными лицами. Только в этом случае они вступят в силу.

Стороны настоящего договора не имеют права передавать ответственность за соблюдение условий договора третьим лицам, если это не было согласовано с другой стороной.

Стороны дают свое согласие с тем, что все сведения за исключением тех, которые по закону не составляют никакую коммерческую тайну или содержания договора считаются строго конфиденциальными и далее относятся к коммерческой тайне сторон.

Она не подлежит распространению без письменного разрешение на то от другой стороны. Для большего удобства в настоящем договоре под понятием “сторона” также может приниматься ее доверенное лицо и их правопреемники.

Все документы и приложения к настоящему договору должны быть направлены в письменном виде по указанным в них адресам. Это касается как покупателя, так и продавца.

В случае, если произошло изменение фактического адреса или других реквизитов одной из сторон, то она обязана в течении 10 календарных дней уведомить об изменениях другую сторону.

Если этого не произошло, то выполнения условий договора по указанному в нем не актуальному адресу будет считаться надлежащим и не может быть причиной возникновения спора.

Любые возникшие споры решаются путем переговоров. И только по причине невозможности путем переговоров решить возникший спор в установленный срок длительностью в 15 календарных дней со дня передачи письменной претензии, он направляется в Арбитражный суд, где решение принимается в соответствии с действующим законодательством.

Скачать образец договора можно по ссылке.

Каждая из сторон в настоящем договоре заявляет, что подписи на документах, заверенные их печатями являются неоспоримым подтверждением того, что лицо подписавшее контракт было полностью уполномочено стороной для того или иного действия от его лица. Для правопреемников сторон условия действующего договора также являются обязательными для исполнения.

Реквизиты сторон

Данный раздел очень важен и без него договор не может быть нотариально заверен и не имеет никакой юридической силы. В нем указываются реквизиты обоих сторон, а также юридические адреса и расчетные номера банков. Данная информация как и соглашение с условиями настоящего договора подтверждается подписью двух сторон.

Выводы

В данной статье мы подробно разобрали все нюансы и возможные решения тех или  иных споров, а также привели пример правильно составленного договора поставки продуктов питания. Особенно важно правильно составлять подобного рода договоры.

Ведь, когда речь идет о продуктах питания, то особенно важно соблюдать даты и условия транспортировки груза. В противном случае не исключено, что груз может не прийти в нужный срок или потерять свои полезные качества,  а то и вовсе испортиться. Всегда внимательно читайте договор и обращайте внимание на каждый из пунктов.

Источник: https://el-form.ru/postavka/dogovor-postavki-produktov-pitaniya

Образец договора поставки товара в 2020 году

Договор на продукты питания образец

Договор на поставку товаров (далее – ДПТ) оформляется между двумя сторонами, которые заинтересованы в обоюдном сотрудничестве. Подписывая такое соглашение, каждый участник сделки возлагает на себя определенные права и обязательства, отвечая за полное и своевременное их исполнение.

Форма договора

ДПТ заполняется в письменной форме. Документ можно подписать обеими сторонами, организовав личную встречу, путем отсылки почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной почтой. Типовую форму ДПТ на сегодняшний день можно найти без затруднений, так как она находится в широком доступе. Такие документы обладают общими положениями, которые подходят ко многим видам соглашений.

Согласно законодательным нормам РФ, при заполнении типовой формы договора на поставку товара, рекомендуется уделить внимание следующему:

  1. Сторона, которая получила возражения по некоторым пунктам соглашения, обязана согласовать разногласия.
  2. Для согласования возникших разногласий установлен 30-дневный срок, если другой срок не принят участниками будущей сделки.
  3. Сторона, получившая возражения по условиям соглашения, и не желающая с ними согласится, обязана немедленно известить об этом другого участника об отказе подписания ДПТ.

Тем не менее, при оформлении данного договора, непременно каждая из сторон вправе дополнить составляемый документ условиями, требующими уточнения и конкретного изложения.

Некоторые учреждения, независимо от правовой юрисдикции, на основании действующего устава, для выполнения поставок или приобретения товара используют только типовые формы договоров, с внутриведомственными разработками.

(: “Договор поставки, что необходимо знать, рекомендации к составлению и заключению”)

Конечно, такие договора разрабатываются грамотными юристами. В то же время, некоторые пункты таких договоров не всегда могут устроить вторую сторону.

Поэтому, при возникновении разногласий, допускается заключение добавочного соглашения.

Такое соглашение к ДПТ составляется под номером основного документа, с прописыванием – в первом пункте, что соглашение является приложением к основному договору, и всех реквизитов участников предполагаемой сделки.

Новый текст редактируется по каждому разделу, который стороны решили изменить, и после согласования всех пунктов подписывается сторонами.

Суть договора на поставку товаров

Суть ДПТ заключается в том, один из участников сделки (обычно заказчик), заполняя такой документ, отображает в нем подробный график привозки продукции, условия расчетов за привезенный груз и, при надобности, возвращения используемой тары.

Второй участник (поставщик), берет на себя обязательство соблюдать составленный график доставки груза.

В ДПТ непременно прописываются реквизиты обоих участников соглашения для их использования в дальнейших взаимоотношениях.

К грамотно заполненному контракту непременно должна быть приложена спецификация, с детальным отображением ассортимента привозимой продукции, ее количества и соответствующего качества.

Поставщик обязуется своевременно поставлять лишь качественную продукцию, а заказчик обязан организовать ее прием, с фиксированием нарушений, если таковые случаются.

Прием товара должен осуществляться, как по количеству, так и по качеству.

Если продукция, предлагаемая исполнителем, размещается в таре, то заказчик обязан организовать ее возврат.

Как составить договор поставки в 2020 году

Если сотрудничество сторон является регулярным, а не обыкновенной поставкой продукции по оплаченному счету, то требуется оформить ДПТ, в котором правильно отобразить условия привозки и прочие моменты ответственности за их соблюдение.

Доставка продукции регламентируется Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ), в котором в § 3 гл. 30 отображены правила. Согласно ст. 506 ГК РФ ДПТ характеризуется следующими признаками:

  • Стороны — заказчик и поставщик.
  • Заказчик – получатель груза.
  • Поставщик — продавец, который занимается предпринимательской деятельностью.
  • Сущность обязательств — возложение обязанности передачи продукции заказчику.
  • Продукция может быть, как производимой поставщиком, так и оплачиваемой им.
  • Цель использования продукции — предпринимательство.
  • Альтернативная задача использования продукции —деятельность, не имеющая отношение к личному использованию, к потреблению в семье, к домашнему хозяйству.

Примечание. Отмеченные признаки используются судами при спорных вопросах не зависимо названия договора (п. 5 решения Пленума ВАС РФ № 18 от 22.10.1997).

При составлении ДПТ можно взять типовой бланк, в котором требуется отобразить:

  1. Наименование товара. Название должно быть конкретным, так как это является основным предметом соглашения.
  2. Количество. Указывается конкретная численность товара, а не общая его стоимость.
  3. Ассортимент. При множестве различного товара отображается его название и количество, с указанием отличительных признаков.
  4. Качество. Данный признак является важным элементом и его требуется указать. В зависимости от требований к качеству товара, нужно отразить какой товар предполагается поставлять: новый или бывший в употреблении.
  5. Упаковка. Данный пункт является существенным для сохранности поставляемого товара, поэтому он должен быть отображен в контракте.

Для недопущения спорных вопросов при солидных договорных суммах, при подписании документа участниками сделки, рекомендуется:

  • Прошить документ и подписать сторонами на месте прошивки с проставлением печатей.
  • Подписать каждую страницу составленного документа.

(: “Договор поставки. Особенности и юридические тонкости”)

договора

ДПТ обязано соответствовать принятым правилам оформления подобных договоров. При оформлении соглашения необходимо уделить внимание следующему:

  • Предмет договора обязан быть прописан с четкой формулировкой (согласно законодательным нормам РФ, данный раздел является обязательным условиям при заполнении бланка).
  • Условия, описывающие характер груза. Этот пункт четко разделяет ответственность участников сделки и предполагаемые действия при несоответствии груза по количеству или качеству.
  • Количество груза, подлежащего доставке, как правило, не прописывается в долгосрочных договорах. Чаще всего, в соглашениях содержатся условия транспортировки, возможно дни, когда исполнитель обязан доставить груз, с отображением количества, или периодичности поставок за конкретный период времени.
  • Качество товара. Под качеством подразумевается соответствие характеристик товара законодательным требованиям, определяющим его пригодность к использованию. Как правило, качественные характеристики обязаны соответствовать либо действующему стандарту, либо техническим условиями его изготовления, либо товарным образцам, с отражением дополнительных сведений о нем.
  • Условия поставки товара, с указанием характера упаковки (паллеты, коробки, мешки). Если это обстоятельство не отображено, то поставка товара осуществляется в заводской упаковке и таре.
  • Маркировка. Все товары, производимые юр. лицами, непременно обязаны маркироваться, за исключением особых моментов, отображенных в законодательных нормативах РФ. Товары, изготовляемые физлицами, должны обеспечиваться этикетками с отражением основных характеристик. Например, продукты питания должны содержать сведения о составе, времени пригодности, условиях сохранения и т. д.).
  • При поставке товара, имеющих срок пригодности, в соглашении поставок нередко прописываются условия о «граничном периоде». Например, до завершения срока пригодности должно оставаться определенное время. По усмотрению заказчика, если возникла острая потребность в таком товаре, исполнитель может поставить даже «граничный товар», если это оговорено в договоре.
  • Сроки или периоды поставки. В этом пункте отображается в какое время нужно поставить товар, после подписания ДПТ. Например, если исполнитель срывает отмеченные сроки, то заказчик может отказаться от приема товара, после пропуска прописанных в соглашении временных периодов. При условии поставок огромного объема товара небольшими партиями, к договору прикрепляется график перевозки, с описанием условий по каждой партии.
  • Стоимость. В долгосрочных контрактах этот пункт редко используется. Например, договор оформлен на год с автоматическим продлением по истечению срока его действия. В этом варианте составляется специальное приложение к контракту (спецификация), которое подписывается участниками соглашения и обязательно изменяется при смене условий доставки или качественных показателей товара, прописанных в спецификации.
  • Денежные обязательства. При отображении в ДПТ цены либо каких-нибудь штрафов, прописанных цифрами, законодательными нормами РФ установлено применение данного показателя только в национальной денежной системе (рубли).
  • Претензии по качеству, предъявляемые заказчиком после принятия товара. Возможность рассмотрения данных претензий оговариваются в соглашении. При наличии такого факта, если целостность упаковки не нарушена и товар находится в сроках годности, а поставка выполнена согласно графика, ответственность за качество несет производитель товара.
  • Особые условия доставки груза заказчику. Здесь могут отображаться запросы по виду транспорта, условиям размещения товара, компоновке партий, температурных режимов. Если такие показатели поставок не согласовываются, то выбор транспорта для доставки груза и условия транспортирования определяется исполнителем. При этом, условия поставок обязаны соответствовать условиям сохранения и перевозки, отображенным в дополнительном приложении.

Участниками ДПТ являются поставщик (исполнитель), который может являться одновременно изготовителем товара, и заказчик (покупатель), который может оказаться поставщиком получаемого товара к другому потребителю.

Подводя итоги перечисленному, грамотно заполненный ДПТ должен состоять из следующих пунктов:

  1. Реквизитов участников соглашения.
  2. Преамбулы.
  3. Предмета, по которому оформляется соглашение (в данном варианте доставка груза).
  4. Сроки и условия привозки.
  5. Качество доставляемого груза и компоновка партий.
  6. Упаковка товара и маркировка.
  7. Порядок оплаты за принятый товар.
  8. Ответственность сторон.
  9. Период действия контракта, а также условия его продления.
  10. Допустимость изменения и разрыва.
  11. Разрешение спорных моментов.
  12. Заключительная часть.
  13. Реквизиты и подписи участников соглашения.

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Невзирая на то, что каждый ДПТ в большинстве своем является документом с индивидуальным перечислением условий, типовой договор может пригодиться и стать серьезным подспорьем при заполнении соглашения. Просмотр шаблонов и различных образцов может оказать хорошую помощь в выборе наиболее подходящего документа, который устраивает обе стороны.

Выбрав наиболее подходящий образец ДПТ, допускается включить в составляемый документ дополнительные условия о:

  • Передаче права собственности на поставленную продукцию.
  • Последствиях, при доставке некачественной продукции или некомплектного груза.
  • Правилах транспортировки и отгрузки.
  • Порядке возврата тары.
  • Разрешении спорных вопросов и т.д.

Скачать бланк и образец

  • Скачать бланк договора, doc
  • Скачать образец договора на поставку товара, doc

Источник: https://dogovor.net/dogovor-postavki-tovara-obrazets-blank/

Договор поставки продовольственных товаров – Договор поставки товаров, продукции

Договор на продукты питания образец

г. _____________(дата заключения договора)

(Полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку продовольственных товаров), именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице (должность, Ф. И. О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны и

(полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность), именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице (должность, Ф. И. О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продовольственные товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

1.2. Ассортимент и количество продовольственных товаров определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Получателем товаров является (покупатель или иное лицо).

2. Качество товара

2.1.

Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору товары соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяют требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов”.

2.2. Качество поставляемых по настоящему договору товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.

Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации товаров. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.

2.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.

2.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.

2.5. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 50%.

2.6. Покупатель вправе возвратить Поставщику продовольственные товары с истекшим сроком реализации, только в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Возврат товаров будет производиться по цене ____________ (это может быть та же цена, по которой товар был продан покупателю, либо цена с дисконтом).

Примечание.

Хлеб и хлебобулочные изделия могут находиться в продаже на предприятиях торговли после выхода из печи не более срока, установленного в п. 3.11.8. Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.

545-96 “Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий”, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 25 сентября 1996 г. N 20).

По истечении этих сроков продажа хлеба и хлебобулочных изделий запрещается, и они подлежат изъятию из торгового зала и возвращаются поставщику как черствые.

3. Периоды и порядок поставки товаров

3.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.

3.2. Периоды поставки отдельных партий – ____________.

3.3. График поставки товаров: (декадный, суточный, часовой и т.п.).

3.4. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия Покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

3.5. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному в настоящем договоре.

3.6. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их (указать вид транспорта).

4. Приемка продовольственных товаров Покупателем

4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.

4.2. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок ____________.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

4.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

4.6. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

4.7. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки.

5.1.2. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.

5.1.3. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.

5.1.4. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продовольственных товаров.

5.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

5.2. Покупатель (получатель) обязан:

5.2.1. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.

5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.

5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.

5.3. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены товара.

Примечание.

Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку продовольственных товаров, в связи с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров предусмотрены ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”

6. Переход рисков, связанных с товаром

6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.

6.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.

7. Цена и порядок расчетов

7.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.

7.2.

В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7.3. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.4. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно по следующим правилам:

7.4.1. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.4.2. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.4.3. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.5. Оплата продовольственных товаров в срок, установленный правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров.

7.6. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать, сроки оплаты продовольственных товаров, установленные правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя указанных документов.

7.7. Стороны пришли к соглашению о включении в цену настоящего договора вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества продовольственных товаров – (вписать нужное количество).

Размер вознаграждения составляет (вписать нужное (не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров)). Размер указанного вознаграждения не учитывается при определении цены продовольственных товаров.

Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду продовольственных товаров.

8.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ______% от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

9.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

  • поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
  • неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

9.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до (указать срок).

9.8. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор продлевается на тех же условиях на тот же срок.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.

N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I “О защите прав потребителей”, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

ПоставщикПокупатель
____________Поставщик ____________М. П.____________Покупатель ____________М. П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/

Договор поставки продуктов питания

Договор на продукты питания образец

Договор поставки продуктов питания. Цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, определяется исходя из цены продовольственных товаров, установленной соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров.

Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров.

Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров.

Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к оплате хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части не допускается.

Запрещается заключать между собой договор поставки продуктов питания, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен до тридцати дней включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством РФ.

г. Москва
«__» ________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Русинов Артем Александрович (ОГРН ИП), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и _________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего договора Поставщик обязуется поставлять (передавать в собственность) Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать продукты питания (далее — «Товар»).

1.2. Цена, количество и общая стоимость поставляемого Товара указывается в товарных накладных и счетах-фактурах.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика в течение 1-2 календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Заявка может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и устно, в том числе в форме телефонной заявки.

1.4. Заявка Покупателя должна содержать наименование, ассортимент, количество, дату поставки, способ поставки (доставка либо выборка со склада Поставщика), адрес, по которому он должен быть поставлен (в случае поставки Товара с условием его доставки), а также имя (наименование) лица, являющегося получателем Товара по настоящему договору (далее — Получатель).

1.5. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.6. Поставщик констатирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА (УПАКОВКА)

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ, Товар должен быть пригоден для использования по назначению. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям обязательных на территории РФ стандартов и нормативов.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

3.1. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, доставленного в соответствии с заявкой, за исключением случаев поставки некачественного товара.

3.2. В целях принятия Товара, поставляемого на условиях его доставки. Покупатель в письменной форме с проставлением печати уведомляет Поставщика о перечне лиц, уполномоченных принимать Товар и подписывать документы, оформляющие передачу Товара. (Приложение № 1).

В случае изменения перечня указанных лиц Покупатель обязуется незамедлительно извещать об этом Поставщика в письменной форме. Поставщик вправе не передавать Товар лицам, не указанным в соответствующем перечне, с отнесением всех неблагоприятных последствий на Покупателя.

3.3. Принятие Товара, поставляемого на условиях выборки на складе Поставщика, осуществляется только при наличии у представителя Покупателя подлинника доверенности, форма и содержание которой соответствуют требования гражданского законодательства РФ.

3.4. Обязательства Поставщика по передаче соответствующей партии Товара считаются исполненными: с момента передачи (вручения) Товара Покупателю.

3.5. Покупатель либо Получатель проводит проверку Товара на предмет соответствия заявке и товарной накладной (иному товаросопроводительному документу) по наименованию (ассортименту), количеству, товарному виду, качеству (видимым недостаткам, т.е.

тем недостаткам, которые могут быть выявлены без вскрытия тары/упаковки) — в момент принятия Товара.

Товар считается принятым по наименованию (ассортименту), количеству, товарному виду, качеству (видимые недостатки) с момента подписания товарной накладной и/или иного товаросопроводительного документа уполномоченным лицом.

3.6.

При выявлении некачественного Товара при вскрытии тары/упаковки (скрытые недостатки) Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные законом, если Товар хранился Покупателем либо Получателем при соблюдении необходимых ТУ, стандартов и нормативов. Вызов представителя Поставщика для проверки обоснованности претензий Покупателя по качеству Товара обязателен. При невыполнении указанного требования Поставщик освобождается от ответственности за поставку некачественного Товара.

3.7. С согласия Покупателя поставка недостающего количества товара может быть произведена в следующей партии без возврата соответствующей уплаченной суммы и изменения расчетных документов. В случае поставки и принятия Покупателем товара в количестве, превышающем ранее согласованное количество, разница подлежит включению в последующие расчетные документы и оплате.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР

4.1. Оплата соответствующей партии Товара производится Покупателем в течение _____ (________) календарных дней с момента поставки Товара. Покупатель может оплатить товар раньше указанного срока или при приемке товара.

4.2. Покупатель оплачивает товар путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.3. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов за фактически поставленный Товар за истекший квартал. Возникшие разногласия оформляются письменно с приложением копий документов, на которые ссылается соответствующая Сторона в обоснование своих возражений.

4.4. Поставщиком Покупателю устанавливается кредитный лимит в размере ____________ рублей.

Под кредитным лимитом подразумевается сумма единовременной задолженности Покупателя перед Поставщиком, включая задолженность по отгрузкам, дата оплаты по которым еще не наступила.

При достижении максимально допустимого кредитного лимита, Покупатель до отгрузки очередной партии товара обязан оплатить сумму задолженности перед Поставщиком. Кредитный лимит может, изменяется поставщиком в одностороннем порядке.

4.5. В случае существенного нарушения договора Покупателем, а именно: неоднократного нарушения сроков оплаты Товара, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить срок и форму оплаты Покупателем товара (ч. 1., ч.З ст. 523 ГК РФ).

В таком случае Поставщик обязан уведомить Покупателя об изменении срока и формы оплаты Товара.

Срок и форма оплаты Товара считаются измененным с момента получения Покупателем соответствующего уведомления об изменении договора, если иной срок изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении срока оплаты Товара, предусмотренного разделом 4 настоящего договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При этом Поставщик вправе приостановить поставку Товара по следующим заявкам, поступившим от Покупателя, до полной оплаты ранее переданного Покупателю Товара, а также неустойки, предусмотренной настоящим разделом договора.

5.2. При необоснованном отказе от принятия Товара Покупателем либо Получателем, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % стоимости непринятого Товара.

5.3. Уплата Покупателем неустойки, предусмотренной настоящим разделом, не лишает Поставщика права требовать от него также возмещения убытков, причиненных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору, в полной сумме сверх неустойки.

5.4. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим разделом, и возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и не влечет за собой расторжение договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия при рассмотрении спорных вопросов сторона, выдвинувшая требование, направляет другой стороне претензию, которая рассматривается последней в 10-дневный срок с момента ее получения.

6.2. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке в срок, предусмотренный п.6.1, этот спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Московского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ г.

7.2. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, настоящий договор считается продленным на следующий календарный год.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора поставки продуктов питания осуществляются по письменному соглашению Сторон. В случаях, предусмотренных данным договором (п. 4.5.), действующим гражданским законодательством РФ, настоящий договор поставки продуктов может быть изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон, как в одностороннем порядке, так и по решению суда.

8.2.

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно извещать друг друга об изменении своего наименования (имени), места нахождения (места жительства), организационно-правовой формы (статуса индивидуального предпринимателя), почтовых, платежных реквизитов и т.п. В противном случае Сторона, не уведомившая другую Сторону о произошедших изменениях, несет риск (риски поставщика) наступления неблагоприятных последствий и не вправе ссылаться на соответствующие обстоятельства.

8.3. Настоящий договор поставки продуктов питания составлен на русском языке в двух экземплярах — по одному экземпляру для каждой Стороны, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ______________

Покупатель: _____________

В соответствии с условиями договора поставки продуктов питания № ___ от «__» ________ 20__ г., сообщаем Вам, что приемка товара по адресу: ________________

Будет осуществляться нашими сотрудниками:

Фамилия Имя Отчество: ___________ Должность: ___________ Паспорт: ___________

Образец подписи: ___________

Источник: https://law-raa.ru/dogovor-postavki-produktov-pitaniya.html

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: